Образец договора на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации, заключаемого между юридическими лицами
Договором оказания услуг считается сделка, при которой один из участников наделяется обязанностью сделать конкретную работу, а второй — произвести оплату за нее. Также возможно составление документа на бесплатной основе.
Документ может быть заключен на услуги различного характера — от медицинских до бухгалтерских, туристических и др. Может заключаться между юрлицами, ИП, физлицами в разных вариациях, но не между физлицами между собой.
Предметом договора становятся конкретные услуги, перечисляемые в тексте. Обозначаются сроки выполнения работ. Не может быть составлен на услуги подряда, транспортные перевозки, расчеты, различные поручения или услуги хранения. Подряд от услуги отличается тем, что имеет конкретный материальный результат — например, построенный мост и т.д., в отличие от услуг, представляющих собой процесс.
Виды и варианты договоров оказания услуг
- Договор ГПХ;
- Договор страхования;
- Договор на рекламные услуги;
- Договор с ИП;
- Договор на курьерские услуги и проч.
Показать еще
Кликните на текст документа
чтобы развернуть его целиком.
ДОГОВОР
на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.
1.2. В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонноетехническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.
1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. СРОКИ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до « » 2023 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора.
3.2. Заказчик гарантирует своевременную приемку и оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. При заключении договора, Заказчик оплачивает стоимость обязательного двухразового сезонного обследования, составляющую рублей за каждый объект.
4.2. Оплата за остальные выполняемые работы производится Заказчиком по счетам, выставляемым Исполнителем в соответствии с прейскурантом (Приложение №2). Счета выставляются на основании поступления заявки от Заказчика.
4.3. Расчеты за оказываемые услуги производятся не позднее банковских дней с момента выставления счета и получения его Заказчиком.
4.4 Стоимость работ может корректироваться Исполнителем в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.
5.2. В случае невыполнения своих обязательств в срок Исполнитель выплачивает пени в размере % в день в плоть до окончательного выполнения работ.
5.3. Если Заказчик не произвел расчет в соответствии с настоящим договором, то за каждый день просрочки начисляются пени в размере % от стоимости неоплаченных работ.
5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные обязательства.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и заверен оттисками их печатей.
- Приложение №1 (перечень обслуживаемых объектов);
- Приложение №2 (перечень выполняемых работ).
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
- указы или постановления органов государственной власти, ограничивающие деятельность Сторон;
- гражданские волнения, эпидемии, блокаду;
- землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия;
- объявленную или фактическую войну;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своей части Договора, обязана не позднее -дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. В случае нарушения данного условия Сторона несет ответственность на общих основаниях.
Наружная самотечная канализация: этапы создания, особенности монтажа, материал
В частных домах монтируются самотечные канализационные системы – удобное решение вдали от комфортных городских условий. Перед монтажом такого рода системы необходимо иметь представление о порядке соединения узлов системы и подобрать материалы, с которыми будет проходить работа. Правильное подключение канализационной системы гарантирует комфортные условия проживания в загородном доме или коттедже.
Решение для самотечной канализационной системы включает в себя укладку внешней трубы под углом, что устраняет необходимость в компрессоре или насосе.
Характеристики системы самотечной канализации
Самотечные канализации имеют ряд преимуществ перед напорными септиками:
- Установка самотечной канализации достаточно проста, поэтому для монтажа не требуются специальные знания и навыки.
- Нет необходимости устанавливать дополнительные напорные устройства.
- В качестве сырья для изготовления септиков используется пластик, отличающийся низкой ценой.
- Чистка осуществляется без подключения к электросети.
- При правильном монтаже внутренняя стенка трубы будет самоочищаться.
- В процессе эксплуатации самотечная канализация не требует специального обслуживания.
К недостаткам можно отнести необходимость устройства минимального уклона самотечной канализации, что требует сильного заглубления накопительного колодца. Кроме того, в системе используются трубы большого диаметра, что усложняет укладку трубных изделий.
Монтаж самотечной канализационной системы
Общая конструкция системы разделена на две части: одна находится внутри дома, а другая снаружи. В последней части должен быть установлен септик.
Каждый модуль самотечной канализации загородного дома играет конкретную роль и состоит из определенной водопроводной системы:
- Внутренняя часть состоит из канализационных труб, соединенных с сантехническими устройствами. Они образуют общий канал, в котором элементы соединяются друг с другом литыми деталями. При планировке необходимо продумать расположение всех сантехнических приборов и установку обратных клапанов для предотвращения перелива воды из наружного накопительного бачка обратно в дом. Внутренняя система может быть не одна на объекте, ее часто устанавливают в гостиницах и хозяйственных постройках, которые потом подключают во внешнюю систему.
- Наружная канализация. Сточные воды отводятся в виде канализационного бака или септика, а для больших домов, где проживает многодетная семья, целесообразнее оборудовать станцию биологической очистки. Самотечная бытовая канализация подключается ко всем удобствам на участке и обеспечивает внутренние системы.
Внутренняя самотечная бытовая канализация
Перед обустройством внутренней самотечной канализации нужно выбрать способ его позиционирования, либо могут быть два варианта:
- Открытый тип. Вся сантехника расположена на стенах и полу.
- Закрытый тип. Монтаж труб для самотечной канализации происходит в стены и полы. Этот вариант более трудозатратный и под ним необходимо штробить все поверхности, в этом случае канализационные трубы удобнее прокладывать вместе с водопроводными, которые расположены над ними.
Есть несколько нюансов самотечной канализации в частных домах, которые следует учитывать перед прокладкой системы:
- Чем ближе осуществляется подключение воды к стояку, тем лучше будет работать вся система.
- Длина трубы от унитаза до стояка не должна превышать 1 метра.
- Если в доме есть подвал, то лучше организовать в нем канализационную систему, но только при отсутствии отопления необходимо утеплить трубы, для чего используются теплоизоляционные материалы в виде труб.
- Установку трубы необходимо производить под определенным уклоном, если диаметр 80 мм, то выдерживает 2 см на 1 м, а если превышает 80 мм, то нужно 3 см.
- Лучшее решение – установить в доме стояк, который обязательно должен быть у стены возле септика.
- На кухне после стиральной или моечной машины и сантехники за раковиной неплохо установить уловитель жиров, чтобы накопительный бак не заполнялся так быстро.
- В многоквартирных домах с канализацией на каждом этаже должны быть предусмотрены смотровые люки, которые облегчат обслуживание стояков.
В начале разводки внутренней самотечной системы канализации нужно продумать разводку трубопровода, а затем прокладывать систему. Лучше всего закупать материалы до установки, так как первоначальный проект может измениться.
Внутренняя канализационная система создается из трубопровода, выполненного из полипропилена, соединенных между собой раструбными соединениями, герметичность соединений обеспечивается предусмотренными в них резиновыми манжетами. Чем меньше аксессуаров используется, тем лучше будет работать система канализации.
Наружная канализация
Как и расположение внутренних аналогов канализации, разводка трубопроводов изначально должна быть проработана. Идеальное решение – прямая труба без изгибов и поворотов, что предотвратит образование засоров. При рассмотрении вопроса о том, как правильно сделать самотечную канализацию, необходимо предусмотреть уклон самотечной канализации, так как рекомендуется для метрового прогона:
- Для труб до 110 мм – 2 см;
- Для труб 160 мм – 0,8 мм;
- 200 мм должны выдерживать 0,7 мм.
Для наружной самотечной канализации используют гофрированные или гладкие трубы ПВХ, диаметр которых подбирается в зависимости от мощности монтажа труб. Выходной трубопровод из дома в септик должен быть ниже точки замерзания или требуется изоляция.
Самотечный септик для системы в частном доме должен находиться в 5 м от дома. Глубина его погружения и расчет укладки труб зависят от характеристик грунта, пропускной способности реализуемой системы и климата.
Источник https://amulex.ru/docs/contracts/services-contract/1730.html
Источник https://kanalizaciyam.ru/v-dome/naruzhnaya-samotechnaya-kanalizaciya-etapy-sozdaniya-osobennosti-montazha-material.html